1.招标条件

本招标项目旬邑县人民法院法警训练场地及配套停车库建设项目已由旬邑县发展和改革局以旬发改[2021]188号文批准建设，招标人(项目业主)为旬邑县人民法院，建设资金来自国有资金，项目出资比例为国有资金100.00%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀请有意愿的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2.项目概况

2.1建设地点：旬邑县人民法院院内；

2.2工程规模：新建设法警训练场、停车库及充电设施，配套建设跑道、操场、室外训练场地等设施，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸。

2.3项目投资总额：约9799251.63元；

2.4计划工期：396日历天

2.5标段划分：标段名称:旬邑县人民法院法警训练场地及配套停车库建设项目；标段编号:E6104293516vk319xa8i001标段类型:施工
2.6招标范围：标段名称:旬邑县人民法院法警训练场地及配套停车库建设项目：本次招标为本项目施工图纸、工程量清单、澄清及答疑所包含的全部内容。

3.申请人资格要求

3.1标段名称：旬邑县人民法院法警训练场地及配套停车库建设项目：本次资格预审要求申请人具备合法有效的营业执照及有效的安全生产许可证，具备【建筑工程施工总承包叁级】及以上资质。其中，申请人拟派项目负责人具备【建筑工程二级注册建造师】及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。申请人及拟派项目负责人需在陕西建设网“陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”录入信息，申请人不得在“信用中国（ />3.2标段名称：旬邑县人民法院法警训练场地及配套停车库建设项目：本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段 （适用于分标段的招标项目）。

4.资格预审方式

有限数量制，限7家；

5.投标确认时间

投标确认时间从2022年06月28日08时00分至2022年07月04日18时00分。

6.资审文件的获取

6.1请于2022年06月28日08时00分至2022年07月17日18时00分从陕西省公共资源交易平台（

6.2请于2022年06月28日至2022年07月04日,每日上午08时00分至12时00分，下午14时30分至18时00分，持单位介绍信、网上报名回执单、经办人身份证及复印件、近三个月社保证明（加盖单位公章）到咸阳市人民西路29号金方圆广场B座2002室（陕西德正建设工程项目管理有限公司）获取资格预审文件，每份售价300元。售后不退。

7.资格预审申请文件的递交

7.1资格预审申请文件递交的截止时间为2022年07月18日15时30分，地点为咸阳市公共资源交易中心。

7.2 资格预审申请文件递交方式：投标人需在递交截止时间前将电子资格预审申请文件上

传至《全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）》(

7.3 资格预审截止时间前，必须在《全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）》（

7.4 逾期上传的或者未上传指定平台的资格预审申请文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本次资格预审公告在《陕西省公共资源交易平台》、《陕西{本网站》等媒介上发布。

9.其他

9.1 资格预审申请人网上填报项目负责人需与资格预审时项目负责人保持一致，如中途变更项目负责人、应在网上填报系统中及时变更；资格预审期间，资格预审申请人不得随意更换填报项目负责人。

9.2 资格预审申请人网上填报信息（单位名称、资质等级、项目负责人相关信息）与资格预审申请文件中相关信息不一致或不完善、造成投标失败的后果自负。

9.3 本项目的资格预审申请文件必须通过“《全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）》完成资格预审申请文件网上递交，网上递交格式应符合《全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）》要求。

9.4 资格预审申请文件的编制和递交应按照资格预审申请文件的规定进行。如未按照资格预审申请文件要求编制、递交、资审现场无法获取电子资格预审申请文件的，其投标按无效处理。

9.5 本项目实施“不见面资格预审”，资格预审申请人仅在资格预审申请文件递交截止时间前在全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）递交电子资格预审申请文件即可，无需到现场递交纸质资料。本项目使用咸阳市公共资源交易不见面开标系统（访问地址：

9.6 相关技术问题，请提前咨询软件开发商：技术支持热线：400-998-0000

10.联系方式

监督单位：旬邑县建设工程招标投标协调领导小组办公室监督电话:029-34422278

招标人：	旬邑县人民法院	招标代理机构：	陕西德正建设工程项目管理有限公司
地址：	旬邑县阳光大道	地址：	咸阳市人民西路 29 号金方圆广场20层
联系人：	王栋	联系人：	王瑞昆
电话：	18089105872	电话：	15709202867
邮编：	711399	邮编：	712000
开户银行：		开户银行：	中国农业银行咸阳市秦都区支行营业部
账号：		账号：	26406201040014130