{本项目 (招标编号：TC22060C5)





招标项目所在地区：广西壮族自治区





一、招标条件

本钦南柳管道、北昆线南宁联通工程施工项目（招标项目编号：TC22060C5），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为企业自筹，招标人为国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。





二、项目概况和招标范围

项目规模：见其他公告内容 。



招标内容与范围：本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：



001 第1包





三、投标人资格要求

001 第1包：





见其他公告内容





本项目不允许联合体投标。





四、招标文件的获取

获取时间：2022年06月10日09时00分00秒---2022年06月16日17时00分00秒



获取方法：中招联合招标采购平台





五、投标文件的递交

递交截止时间：2022年06月30日09时00分00秒



递交方法：通过中招联合招标采购网（





六、开标时间及地点

开标时间：2022年06月30日09时00分00秒



开标地点及方式：中招联合交易平台开标大厅（网址





七、其他公告内容

{本项目

招标编号：TC22060C5

一、招标条件

本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金为企业自筹且已落实，项目出资比例为100%，具备招标条件。现中招国际招标有限公司（招标代理机构）受国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司（招标人）委托就本项目进行国内公开招标。

二、项目概况与招标范围

1.项目名称：钦南柳管道、北昆线南宁联通工程施工项目

2.项目编号：TC22060C5

3.建设规模及主要建设内容：根据国家管网集团整体规划，在南宁建设南宁输油气分公司钦南柳管道、北昆线联通工程，可将钦南柳管道的成品油注入北昆线，更好地调配西南地区的成品油资源。本工程在钦南柳管道的南宁输油站（简称"南宁输油站"）和北昆管道的南宁分输泵站（简称"南宁分输泵站"）间新建3根φ406.4mm 联通管道，单管长度约580m，壁厚7.9毫米，采用L360M材质钢管，专管专输柴油、92#汽油和 95#汽油，管道设计压力均为1.8MPa，管道设计输量为200×104t/a。钦南柳管道南宁输油站新增流量计4套和给油泵1台。北昆管道南宁分输泵站新增调压装置1套和分输阀组1套。线路管道采用三层PE加强级防腐层加牺牲阳极保护的联合保护方式。管道全线采用SCADA控制系统，由国家管网集团西南管道公司成都分控中心实施监控和调度管理。钦南柳管道南宁输油站、北昆管道南宁分输泵站新增设备控制和检测等参数分别接入站内已有控制系统。

4.标段划分（及各标段具体内容）：本招标项目共划分为一个标段。

5.建设地点： 本工程在钦南柳管道的南宁输油站（简称"南宁输油站"）和北昆管道的南宁分输泵站（简称"南宁分输泵站"）间。

6.计划工期：合同签订之日起至2022年9月30日。

7.工程质量：合格，符合所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准中有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

8.最高限价：本次招标最高限价为706.45万元（含9%增值税，含安全文明施工费，材料、设备暂估价和暂列金详见招标工程量清单），超过最高限价的投标将予以否决。

9.招标范围：

9.1.1钦南柳管道、北昆线南宁联通工程施工项目施工图设计文件内容，主要是在钦南柳管道的南宁输油站（简称"南宁输油站"）和北昆管道的南宁分输泵站（简称"南宁分输泵站"）间新建3根φ406.4mm 联通管道，单管长度约580m，壁厚7.9毫米，采用L360M材质钢管，专管专输柴油、92#汽油和 95#汽油。

9.1.2钦南柳管道南宁输油站新增流量计4套和给油泵1台，与之相连的管道、管件、阀门、执行机构，配套的电气、仪表、控制系统的安装和调试，及基础、钢结构、照明系统等。

9.1.3北昆管道南宁分输泵站新增调压装置1套和分输阀组1套，与之相连的管道、管件、阀门、执行机构，配套的电气、仪表、控制系统的安装和调试。

9.1.4包括但不限于临时设施的建造、维护、拆除、占用土地的恢复，缺陷责任期内的缺陷修复。（不包括甲供物资采购、SCADA等站控系统联调联试、无损检测，详见附件1：甲供物资清单）

9.1.5对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。

具体以合同内容为准。

三、投标人资格条件

1.投标人资质要求

1.1投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；投标人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.2 投标人须具有石油化工工程施工总承包二级及以上资质。

1.3投标人须具有新版中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道安装GA类GA1和GC类GC1级资（同时具备），过渡期应符合《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设【2019】32号）文件的规定。

1.4投标人须具有有效的安全生产许可证。

2.人员要求

2.1项目经理：具有一级注册建造师执业资格证（机电工程专业）；且具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类）；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

2.2 技术负责人：具有石油化工专业中级及以上技术职称；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

2.3 专职安全员：具有不少于1名专职安全员，须具备安全生产考核合格证书（C类）。

2.4 投标人须提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全员的社保管理机构出具的社保情况证明文件扫描件（需提供投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明），同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。（退休返聘人员提供退休证明及返聘合同代替）

因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做说明，未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。

3. 投标人业绩要求

投标人近六年（2016年1月1日至投标截止日）具有不少于1项已竣工验收的类似项目业绩（类似项目指长输油气管道线路工程主体安装和土建工程，以及站场建设工程；线路工程主体安装是指管道安装、焊接、防腐、试压、吹扫、投产保驾；线路土建工程是指管沟开挖、回填、地貌恢复、水保工程等；站场建设是指工艺设备、钢结构安装，油泵，计量设备、电、信、仪设备的安装、调试，投产和试生产保驾。仅有长输油气管道线路工程主体安装和土建工程，以及站场建设工程其中的一项不算类似业绩，环焊缝排查开挖、水保工程、地灾治理等也不算）。

投标人须同时提供合同、完工交接书或竣工验收报告扫描件。

4.投标人财务要求

投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2020年度或2021年度审计报告扫描件，经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。若为事业单位投标，提供相关财务证明资料，经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。

5.其他要求

5.1本项目不接受联合体投标。

6.承诺要求

投标人应承诺近三年内（2019年1月1日至投标截止日止）未发生以下情况或失信行为：

（1）发生造成3人及以上死亡，或者10人及以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失生产安全责任事故

（2）因环境污染直接导致3人及以上死亡或10人及以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上的；因环境污染造成直接经济损失500万元以上的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的环境事件。

（3）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施；

（4）被法院或其他国家行政管理部门判定为违法分包、转包、违规用工，以及因其他分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷，并被法院判为败诉。

（5）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。

投标人须提供承诺书。

7.信誉要求

投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：

7.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

7.2在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

7.3投标人被“国家企业公示系统”网站（

7.4 投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理被人民法院在“信用中国”网站（

7.5投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（

7.6在近三年（2019年1月1日至投标截止日止）内，投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的（以裁判文书网网站（.cn）发布的判决生效日为准）；

7.7 在近三年（2019年1月1日至投标截止日止）内，投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工，或出现5项及以上因分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷。

7.8投标人在近三年（2019年1月1日至投标截止日止）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

7.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。

评标委员会将通过国家企业公示系统（网址：

不满足以上投标人资格要求条款的，其投标将被否决。

8.准入及信息备案要求：

8.1本项目中标人在收到中标通知书30日内应登陆

8.2本项目中标人可在收到中标通知书15日内登陆

四、招标文件的获取

1.招标文件发售开始时间:2022年6月10日9:00:00（北京时间）

2.招标文件发售结束时间:2022年6月16日17:00:00（北京时间）

3.凡有意参加投标者，请于文件发售期间（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00至11:30及下午13:30至17：00（北京时间，下同），进行网上报名和下载招标文件（详见特别告知）。投标人首先须在中招联合招标采购网（

4.招标文件每套售价人民币500元，标书款增值税电子普通发票登录平台账号自行下载。

5.招标人不得拒绝潜在投标人。如果招标人拒绝潜在投标人，可以通过投诉电话投诉。

6.购买招标文件后，投标人如决定不参加投标，须在投标截止时间前4日以书面形式通知招标代理机构并说明原因。

五、投标文件的递交及开标

1.投标文件递交截止时间：2022年6月30日北京时间9:00:00

2.投标文件递交地点及方式：通过中招联合招标采购网（

3.到达投标截止时间，未成功上传的电子版投标文件将不被系统接受，视为主动放弃参加本项目投标。

4.投标申请人在提交投标文件前，应按照招标文件要求以电汇形式提交人民币14万元的投标保证金。投标保证金必须由投标人基本帐户单独汇出，且在开标前到达指定帐户。提交方式详见“特别告知”。

5.开标时间：同投标文件递交截止时间。

6.开标地点：中招联合交易平台开标大厅（

7.本次招标采取网上开标方式，所有投标人需准时进入中招联合交易平台开标大厅（

投标人无需委派相关人员参加开标仪式。从项目开标时间算起，各投标人需15分钟内确认唱标结果并签字，超过规定时间后未签字视为认同唱标结果。若对唱标结果存在异议，请在唱标结束后15分钟内联系本项目招标代理负责人，超过规定时间后视为无异议。（详见网站帮助中心的“投标人注册操作手册”）。

六、公告

本项目

特别告知

各潜在投标人：

本项目为全流程电子化招投标项目。在线注册、发售并下载招标文件，在线制作投标文件及在线开评标。凡有意购买文件的单位，请前往中招联合招标采购平台:

说明：

1.投标人须将电子投标文件中需要按招标文件要求法人签字和法人签章的并按要求签字、盖章后,再将该页扫描为图片格式，插入到电子投标文件中的相应页面，再生成完整的电子投标文件。

2.未按照招标文件要求签字或签章的电子投标文件为无效投标文件，其投标将被否决。

3.全流程电子招标投标项目按照招标文件实际要求接收投标文件。投标人须于投标截止时间前在中招联合招标采购平台成功上传投标文件。

4.开标后，请投标人准时登录中招联合电子招标采购平台查看开标结果，招标代理机构将通过中招联合招标采购平台对成功上传的电子投标文件进行集中解密。

5.逾期上传或者未上传投标文件的，视为无效投标；

6.由于平台系统故障导致电子投标文件无法在投标截止时间前正常上传，应及时通过统一服务热线联系平台技术服务人员解决。若在投标截止时间之前仍未解决的（须提供投标截止时间前三个小时之内投标操作异常的证明材料，如投标过程中出现错误或异常的系统桌面的全幅截图）；投标人上传加密的电子投标文件非由投标人的责任导致开标现场解密异常，无法正常打开的；评标现场由于网络或其他不可预知的问题出现而无法正常进行电子评标的，由招标人及评标委员会研究决定是否延期评标或重新招标；

7.购标人应在招标文件购买完成后尽快与中招联合招标采购平台:



投标人操作步骤如下：

1.登录

2.注册完成后，进入系统，点击 “寻找招标项目”进行项目名称查询，找到项目点击“”；

3.等待项目经理审核通过后，投标人选中需要投标的包加入购物车进行标书费用支付；

4.支付完成后，投标人可以进行招标文件下载；

5.通过平台中的CA申请，进行CA办理；（如有问题可致电平台公司咨询）

办理完成后，通过中招联合“投标文件编辑工具”打开招标文件，并按照进行逐步填写，生成投标文件，投标文件编辑完成后通过平台进行上传；

7.评标结束后，可登录系统查看中标结果。





八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。





九、联系方式

招标人：国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司



地址：广西南宁市青秀区民族大道157号财富国际广场3号楼9层



联系人：孙文浈



电话：0771-5822884



电子邮件：/



招标代理机构：中招国际招标有限公司



地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦



联系人：付强



电话：18077774778



电子邮件：fuqiang@









招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）



招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）